ASDENUVI

ASDENUVI, agradece a la revista “buscalomas” la posibilidad que nos brida de publicar  en la «edición del mes de ABRIL», nuestro artículo, “EN EUROVILLAS; ¡ ¡TODOS A UNA FUENTEOVEJUNA!!”, que te sugerimos lo leas.

          El pasado día 4, Asdenuvi envió a las Sras. Alcaldesas de “Nuevo Baztán” y “Villar del Olmo”, escritos haciéndoles la pregunta: ¿CUÁNDO PIENSA FIRMAR EL DECRETO DE ALCALDÍA QUE SUBSANE LA SITUACIÓN DE ILEGALIDAD EN QUE SE ENCUENTRA LA EUCE?

          Hasta la fecha no hemos obtenido respuesta directa a los escritos presentados.

En la web del Ayto. de Nuevo Baztán, el pasado 26 de marzo, se publica “una comunicación a los vecinos” manifestando que:

• “este Ayuntamiento sigue trabajando en confirmar con la Administración actuante, Comunidad de Madrid, qué opción propuesta es la adecuada para intervenir el Consejo Rector de la EUCE”.
• “Hemos recibido esta semana notificación de la Comisión Jurídica Asesora en la que nos solicitan la remisión de documentación adicional, incluidos los vigentes Estatutos de la EUCE que se necesitan para poder emitir el solicitado dictamen”.
• “Una vez la Comisión Jurídica Asesora resuelva, Nuevo Baztán ejecutará el resultado con absoluta firmeza”.

En el Pleno del Ayto. de Villar del Olmo, celebrado el pasado día 7, la portavoz de la Agrupación Socialista, plantea la pregunta que Asdenuvi le ha transmitido en el escrito y la Sra. Alcaldesa le responde que “están esperando la respuesta de la Comunidad de Madrid, después de haberle entregado los estatutos de la EUCE. Y a la pregunta de la portavoz “si después de la respuesta de la CAM, iba a firmar el decreto”, la Sra. Alcaldesa contestó; “que sí, o que no, depende”. 

Es evidente, que como consecuencia de las reiteradas sentencias del TSJM que anulan los acuerdos adoptados en las asambleas ordinarias de los años 2016, 2017, 2018 y 2019, la EUCE se encuentra en una situación jurídica y administrativa claramente ilegalidad, que exige la INTERVENCIÓN URGENTE por parte de nuestro Ayuntamientos en virtud de la delegación de competencias realizada por la CAM a ambos Ayuntamientos.

El equipo de gobierno y los partidos en la oposición están obligados a atender las justas reivindicaciones vecinales, expresadas en la manifestación del pasado día 27 de marzo, es la razón de su existencia, el de cumplir la Ley y hacer cumplir las leyes y las sentencias dictadas por los tribunales que afectan a una Entidad sobre la que los Ayuntamientos tienen las competencias de administración actuante del ejercicio de control y tutela.

Somos conocedores de la predisposición vecinal de continuar con manifestaciones y/o concentraciones hasta que se produzca la esperada Intervención y Convocatoria de la Asamblea Extraordinaria de la EUCE.

TU PARTICIAPCIÓN ES FUNDAMENTAL POR LO QUE:

 ¡CONTAMOS CONTIGO!     ¡ESTO ES COSA DE TODOS!

¡CON TÚ COLABORACIÓN HAREMOS MUCHO MÁS!

¡Afíliate a Asdenuvi! Con tu apoyo todo será más fácil.

SE HAN CUMPLIDO LAS EXPECTATIVAS PUESTAS EN LA MANIFESTACIÓN DE HOY DÍA 27 DE MARZO.

La manifestación en coche, prevista para hoy día 27, se ha desarrollado con plena satisfacción para los asistentes y organizadores.

Se han cumplido las expectativas puestas en la manifestación; en tiempo, recorrido y con una participación de unos 100 vehículos.

Los organizadores agradecemos el apoyo recibido, por parte de los participantes y su comportamiento; de respeto a las normas de seguridad establecidas y a las instrucciones recibidas de las autoridades.

Manifestamos públicamente nuestro agradecimiento a la Guardia Civil, por su comprensión y el buen servicio prestado.

Como estaba previsto, frente a los edificios consistoriales, se han leído y depositado en sus buzones, sendos “comunicados” dirigidos a las Sras. Alcaldesas de los Ayuntamientos de “Villar del Olmo” y “Nuevo Baztán”.

Al final de la manifestación se ha leído también un “MANIFIESTO”, reivindicativo.

Si las administraciones actuantes no reaccionan debemos volver a las calles y a las plazas para exigir nuestros derechos y hacer que se cumplan las sentencias, “las leyes y las normas que nos rigen en esta Urbanización desde hace más de 30 años”.   

Los propietarios somos responsables de todo lo que ocurre en nuestra urbanización, aunque sea por no hacer nada.

TU PARTICIAPCIÓN ES FUNDAMENTAL POR LO QUE:

 ¡CONTAMOS CONTIGO!     ¡ESTO ES COSA DE TODOS!

¡CON TÚ COLABORACIÓN HAREMOS MAS!

¡Afíliate a Asdenuvi! Con tu apoyo todo será más fácil.

MEDIOS COMUNICACIÓN:

• Ser Henares en su programa Hora 14, informa sobre la convocatoria de la manifestación
• Onda Cero en su programa «Más de uno Alcalá» entrevista al Pte. Asdenuvi en relación a convocatoria de la manifestación.

La Delegación de Gobierno no ha realizado objeción alguna a la «comunicación», realizada por Asdenuvi, de la manifestación, en vehículo privado, convocada para el próximo sábado día 27, por lo que se confirma la salida a las 11:30 h desde la Avda. de Jerez, 127, frente a las oficinas de correos, en la Urbanización Eurovillas.

Según manifiesta el oficial de Policía local, del Ayto. de  Nuevo Baztán, al ser sábado el día de la manifestación, con la confluencia de un número importante de vehículos, puede ocasionar problemas de tráfico y provocar problemas en el tráfico.  

«A pesar de que prevalece el derecho de manifestación sobre el de circulación», vamos a procurar minimizar la incidencia sobre el tráfico ordinario de personas y vehículos, desde el inicio hasta el final de la manifestación, respetando las siguientes recomendaciones:

• Respetar en todo momento las órdenes e instrucciones de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad ciudadana.
• Observar las medidas de distanciamiento social y el uso obligatorio de mascarillas. Evitando salir de los vehículos y reunirse con otras personas.
• Hasta el momento de la salida de la manifestación, los vehículos que se vayan incorporando deberán situarse en el lado derecho de la Avda. de Jerez, en orden, hacia el origen de la misma y si fuera necesario seguir por la Ronda Hispanoamericana. Respetando el accesos de vehículos a las parcelas.   
• Una vez iniciada la manifestación permitir la incorporación de los vehículos que pudieran estar correctamente ubicados en áreas próximas.
• En las incorporaciones a otras calles, si no hay agente de movilidad, dar preferencia a los vehículos que no formen parte de la manifestación aunque se tenga preferencia de paso.
• «Durante el recorrido», que será de unos 18 km., dejar espacio con el vehículo que nos precede facilitando el adelantamiento a los vehículos que nos forman parte de la comitiva.
• Si la caravana se detiene detener nuestro vehículo sin ocupar zonas que puedan ser utilizadas por los vehículos ajenos a la comitiva, como pueden ser cruces de calles o carreteras, paradas de autobuses etc.

Los propietarios somos responsables de todo lo que ocurre en nuestra urbanización, aunque sea por no hacer nada.

TU PARTICIAPCIÓN ES FUNDAMENTAL POR LO QUE:

 ¡CONTAMOS CONTIGO!     ¡ESTO ES COSA DE TODOS!

¡SIN TÚ COLABORACIÓN HAREMOS MENOS!

El objeto de esta manifestación es que los propietarios y vecinos de la Urbanización Eurovillas, podamos manifestar nuestro descontento y desacuerdo, tanto con la Comunidad Autónoma de Madrid como con los gobiernos municipales de los Ayuntamientos de Nuevo Baztán y Villar del Olmo, ya que se muestran incapaces de dar cumplimiento a:

• TRES SENTENCIAS DE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID (TSJM), POR LAS QUE QUEDAN ANULADAS LAS CUATRO ÚLTIMAS ASAMBLEAS DE LA ENTIDAD URBANÍSTICA DE CONSERVACIÓN EUROVILLAS (EUCE), Y EN CONSECUENCIA HAN QUEDADO INHABILITADOS TODOS LOS CARGOS DE SU CONSEJO RECTOR, DESDE EL «AÑO 2016» HASTA «LA ACTUALIDAD”.
• «LA NORMATIVA QUE AFECTA A LA URBANIZACIÓN« EUROVILLAS, COMO ADMINISTRACIONES ACTUANTES, DESDE HACE MÁS DE 30 AÑOS.

MEDIOS COMUNICACIÓN:

• Ser Henares en su programa Hora 14, informa sobre la convocatoria de la manifestación
• Onda Cero en su programa «Más de uno Alcalá» entrevista al Pte. Asdenuvi en relación a convocatoria de la manifestación.

.MANIFIESTOS:

• Comunicado al Ayuntamiento de Villar del Olmo en la manifestación.
• Comunicado al Ayuntamiento de Nuevo Baztán en la Manifestación.
• MANIFIESTO al final de la manifestación.

ASDENUVI, agradece a la revista “buscalomas” la posibilidad que nos brida de publicar  en la edición del mes de MARZO, nuestro artículo, “EN EUROVILLAS; ¡EL QUE LA SIGUE NO LA CONSIGUE!”, que te sugerimos lo leas.

Transcurrido el plazo, de un mes, que dimos a nuestros Ayuntamientos para que procedieran a la INTERVENCIÓN Y CESE DEL CONSEJO RECTOR DE LA EUCE, sin que estos hayan realizado ningún paso cierto en este sentido, es el momento de reanudar la CONVOCATORIA DE UNA MANIFESTACIÓN DE PROTESTA Y REIVINDICACIÓN, EN VEHÍCULO PRIVADO, PARA EL DÍA 27 DE MARZO (SÁBADO) A LAS 11:30 h. por las calles de la Urbanización Eurovillas, pasando por los Consistorios de los Ayuntamiento de Villar del Olmo y Nuevo Baztán.

Se ha comunicado y solicitado permiso a la “Delegación de Gobierno”, indicando que el punto de partida será en la Avda. de Jerez, en la zona de correos, con el itinerario que se “detalla en el plano”: Avda. Jerez, Ronda Hispanoamericana, calle Diez, Ayuntamiento de Villar del Olmo, Ayuntamiento de Nuevo Baztán y nuevamente por la Avda. de Jerez hasta la calle de la Comunidad Europea (zona comercial) para lectura de un comunicado. Duración aproximada de la manifestación 1h y 30`.

TU PARTICIAPCIÓN ES FUNDAMENTAL POR LO QUE:

 ¡CONTAMOS CONTIGO!     ¡ESTO ES COSA DE TODOS!

¡SIN TÚ COLABORACIÓN HAREMOS MENOS!

Asdenuvi emite un COMUNICADO para anunciar el aplazamiento, de un mes, de la convocatoria de la manifestación en vehículo anunciada para el 20 de febrero de 2021, en los términos municipales de NB y VO.

El motivo es que según la nota informativa publicada en la wed del Ayto. de NB, sobre “la intervención del Consejo Rector de la EUCE”. Se informa que ha presentado la consulta propuesta en el Dictamen de un Catedrático de Derecho Administrativo, ante la Comisión Jurídica Asesora de la CAM, para GARANTIZAR que la INTERVENCIÓN que se proponga cumpla con TODA LA SEGURIDAD JURÍDICA para Actuar. El plazo de resolución es de un mes. Una vez la mencionada Comisión resuelva, Nuevo Baztán ejecutará el resultado con absoluta firmeza.

Por otra parte la Sra. Alcaldesa de NB en entrevista realizada por Ser Henares en el programa Hora 14, el pasado día 3. El entrevistador pone como antecedente que en el pasado mes de septiembre la Sra. Alcaldesa dijo que pensaban intervenir la EUCE en unos días y que han pasado cuatro meses aún no se ha concretado. La Sra. Alcaldesa manifiesta que la intención de los Aytos. es proceder a la Intervención y que en unos días esperan recibir contestación de la Comisión Jurídica Asesora, que la Administración Actuante es la CAM, y que necesitan tener seguridad para la Intervención y que los tiempos no los marcan ellos.

Con estos planteamientos y como Asociación en Defensa de los Derechos Fundamentales de Nuevo Baztán y Villar del Olmo, aplazamos un mes nuestras reivindicaciones, y damos ese tiempo prudencial a los Ayuntamientos, para que INTERVENGAN la EUCE. Si pasado dicho plazo, sin que las Administraciones hayan procedido a la Intervenir y Cese del Consejo Rector, será el momento en que reanudaremos las manifestaciones y protestas por las calles.

El Presidente de Asdenuvi en entrevista realizada por Onda Cero Madrid, se manifiesta en estos mismos términos y hace una pequeña reseña sobre la situación de la Urbanización.

¡¡intervención ya!!

ASDENUVI, agradece a la revista “buscalomas” la posibilidad que nos brida de publicar  en la edición del mes de enero, nuestro artículo, “ÓRDAGOS ECHES Y LOS GANES”, que te sugerimos lo leas.

 ¿A que esperan los Aytos. para intervenir y cesar al Consejo Rector de la EUCE? Después de que:

• El 18 de agosto de 2020, Asdenuvi envío a ambos Ayuntamientos (Aytos). las Sentencia del TSJM, por la que se anulan los acuerdos de las Asambleas de la EUCE de los años 2016 y 2017. Así como dos Órdenes de la Comunidad de Madrid (CAM), por las que se anulan las Asambleas 2018 y 2019.
• La Sra. Alcaldesa de Nuevo Baztán (NB), afirmara en el programa “hora 14” de la Cadena Ser, el 8 de septiembre de 2020, que en una semana, quedaría acordado el Decreto de intervención con el Ayuntamiento de Villar del Olmo (VO) y expresó que para el 20 de septiembre estaría realizada la intervención.
• El día 24 de diciembre, Asdenuvi hace llegar a los Aytos. la Sentencia del TSJM por la que se anulan también los acuerdos de las Asambleas de la EUCE de los años 2018 y 2019.
• La CAM delegara a los Aytos. las competencias, que le corresponden como “Administración Actuante”, conforme a la Orden 452/2016. Estas competencias fueron solicitadas por acuerdos plenarios de ambos Aytos “en aras de mejorar el funcionamiento y control organizativo, más riguroso, de la EUCE”.
• El artículo 37 de los Estatutos de la EUCE dispone que el incumplimiento, por parte de esta, de sus obligaciones habilitará a la Administración Actuante (Aytos) a adoptar las medidas disciplinarias correspondientes, incluida la disolución de la Entidad. 
• El Ayto. de VO, en escrito de fecha 8 de julio de 2019, “reclama a la CAM que nombre un administrador interino, en la EUCE, hasta que tomen posesión los nuevos Consejeros de la EUCE”. A lo que la CAM responde, con fecha 19 de septiembre del mismo año, “que ambos Aytos. tienen delegadas la competencias que tiene la CAM, como administración actuante, que corresponde a los dos Aytos. el nombramiento del administrador al que atribuir las facultades de administración que consideren oportunas”. 
• Teniendo como antecedente la intervención y cese del Consejo Rector, de la EUCE, llevada a cabo por la «CAM el 24 de junio de 1993», por la que se resuelve, «cesar en sus funciones a los miembros del Consejo Rector y se les requiere para que se abstengan de adoptar medidas o acuerdos relacionados con la administración de la EUCE”. Con fecha 21 de agosto de 1994, tuvo lugar la Asamblea, convocada por los administradores provisionales, nombrados por las administraciones, conforme se puede apreciar en la propia “Acta de la Asamblea 1994”.

Realmente no hay nada que inventar y no entendemos cómo los Aytos. permiten que se siga deteriorando, de esta manera, la figura y razón de ser de una Entidad Urbanística colaboradora de la administración y cuya tutela es responsabilidad de los dos Aytos. como Administraciones Actuantes.   

El equipo de gobierno del Ayto. de NB, lejos de implicarse en solucionar la situación de ilegalidad del Consejo Rector, permite al concejal en relación con la EUCE, la connivencia con el Consejo Rector asistiendo a las Juntas del Consejo, a pesar de ser conocedor de que todos los nombramientos, de todos los miembros del Consejo Rector de la EUCE, desde el año 2016, han sido anulados por el TSJM. Tratando, en su presencia, como si no pasara nada, la posibilidad de convocatoria, por parte del Presidente inhabilitado, de una Asamblea General. Llegando a asegurar, el concejal en la Junta del 23 de octubre pasado, que el “Ayuntamiento de Nuevo Baztán asistiría en el caso de celebrarse esa Asamblea una reunión para debatir sobre el asunto de la Asamblea ”.

La paciencia de la Junta Directiva de Asdenuvi ha llegado a su fin por lo que ha decidido solicitar autorización para una “MANIFESTACIÓN EN COCHES”, por motivos de la pandemia, para el día 20 de febrero, saliendo de las inmediaciones de correos y oficinas de la EUCE a las 11:30 h. para dirigirnos a ambos Aytos. y exigir la inmediata “intervención y cese del Consejo Rector de la EUCE”.

Te pedimos tu participación pues el problema es de todos los vecinos y propietarios de la Urbanización Eurovillas. Iremos informado a través de esta WEB.

¡CONTAMOS CONTIGO!

PD. 31 de enero de 2021.

El concejal del Ayuntamiento de Nuevo Baztán, representante en el Consejo Rector de la EUCE, requiere de esta Asociación la  modificación del erro de transcripción del texto que figura en el punto nº 2 del Acta de la reunión del Consejo Rector de la Junta del 23 de octubre:

“Llegando a asegurar, el concejal en la Junta del 23 de octubre pasado, que el “Ayuntamiento de Nuevo Baztán asistiría en el caso de celebrarse esa Asamblea”.

Reconocemos nuestro error en la transcripción, pedimos disculpas, y rectificamos la frase por la literalidad recogida en el Acta:

 “Llegando a asegurar, el concejal en la Junta del 23 de octubre pasado, que el “Ayuntamiento de Nuevo Baztán asistiría en el caso de celebrarse esa reunión”.

Y que aclaremos que:

De la literalidad del acta se puede comprobar que se trata de la reunión que propone la tesorera para debatir sobre el asunto de la asamblea, lo que no predispone a la aprobación, desaprobación, o cualquier valoración de legitimidad sobre la misma.

Y que publiquemos la rectificación del texto, indicando en el siguiente sentido:

“Rectificamos nuestra publicación de 30 de enero de 2021, haciendo constar en la misma que el concejal delegado del Ayuntamiento de Nuevo Baztán, representante en el Consejo Rector de la E.U.C.C. de Eurovillas, sobre la reunión propuesta por la Tesorera del Consejo Rector para tratar la celebración de la asamblea, confirmó que el Ayuntamiento de Nuevo Baztán acudiría, conforme consta en el acta de la Junta del 23 de octubre pasado”.

La junta Directiva de Asdenuvi desea a sus afiliados, simpatizantes y vecinos de los municipios de Nuevo Baztán y Villar del Olmo, unas muy “FELICES FIESTAS DE NAVIDAD 2020 Y UN FELIZ AÑO NUEVO 2021”

Que el próximo año 2021; nos traiga todo lo bueno que deseamos y nos permita seguir avanzando en la solución de los problemas individuales y colectivos, que nos preocupan.

ASDENUVI, agradece a la revista “buscalomas” la posibilidad que nos brida de publicar  en la edición del mes de noviembre, nuestro artículo “El que espera, ¿desespera?… o la historia de Eurovillas”; que lo resumimos y documentamos:

LAS ADMINISTRACIONES SIGUEN DESHOJANDO LA MARGARITA.

Con dos Sentencias firmes del TSJM y dos Órdenes de la Comunidad de Madrid, por las que quedan anuladas las Asambleas Ordinarias de la Entidad Urbanística de Conservación Eurovillas (EUCE), por falta de transparencia y garantías democráticas de los procesos asamblearios de los años; «2016″, «2017», «2018» y «2019″, el ayuntamiento de Nuevo Baztán ¡al fin! se dio por aludido y anunció, en el «Pleno del 17/09/2020», que estaban dispuestos a intervenir la Entidad Urbanística de Conservación de Eurovillas.

Pues bien, dos meses  después de aquel anuncio, todavía seguimos esperando que las corporaciones actúen. A los propietarios nos perjudica y nos molesta esta lentitud en la toma de decisiones. Pareciera que no se toman en serio nuestros intereses, ni la transparencia ni la rendición de cuentas.

Esperamos que en el “Pleno” del Ayto. de Nuevo Baztán que tendrá lugar el próximo día 19 de noviembre, tengamos unas respuestas satisfactorias a las “preguntas que le plantea el Grupo Municipal Ciudadanos”, sobre las gestiones que se han llevado a cabo sobre la intervención de la EUCE y la situación legal en que se encuentra la actual Junta Rectora.

No desesperamos, pero como se suele decir la paciencia tiene un límite.

SOBRE CÓMO AFECTA LA PANDEMIA POR COVID19 A LAS CONTRATACIONES DEL CANAL DE ISABEL II (CYII).

Ante la paralización de las obras de la red de distribución agua y como no podía ser menos, un grupo de propietarios, clientes y pagadores de los recibos que nos pasa regularmente el Canal por dichas obras, nos hemos dirigido a los dos ayuntamientos en una “Carta Abierta”, en respuesta a la información proporcionada por el CYII sobre las causas de la demora de casi dos años en los procesos de adjudicación y ejecución de las obras.

Dice el Canal que “las adjudicaciones se han visto afectadas por la suspensión de plazos administrativos por COVID 19”. Pero por el seguimiento que hemos realizado en la contratación de otras obras, a través del BOCAM, sabemos que las actividades de contratación pública solo estuvieron suspendidas, por la declaración del estado de alarma, entre las fechas 14 de marzo y 7 de mayo de 2020.  No resulta convincente atribuir casi dos años de demora en la ejecución de las obras a la pandemia. Solicitamos a los dos ayuntamientos que actúen, vigilen nuestros intereses e insten al CYII a que retome el ritmo con presteza, para poder concluirlas en plazo establecido en la “Adenda”.

INTERVENCIÓN Y CESE DEL CONSEJO RECTOR DE LA EUCE.

¿A que están esperando las Administraciones para intervenir y cesar al Consejo rector de la Entidad Urbanística de Conservación Eurovillas (EUCE)?:

• Después de casi año y medio desde que la Comunidad de Madrid (CAM), con su “Orden nº 1277/2019, de 24 de Junio de 2019”, anulara todos los acuerdos adoptados en la Asamblea de 6 de Abril de 2019, incluida la ratificación de los adoptados en Asamblea 2018, anulados por la Orden anterior.
• Después de tres meses desde que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, anulara las Asambleas Ordinarias de la Entidad Urbanística de Conservación Eurovillas de los “años 2016” y “2017”. En sentencias dictadas con fechas; «12 de marzo» y «24 de julio de 2020».
• Después de la Sra. Alcaldesa de Nuevo Baztán (NB), afirmara en el programa “hora 14” de la Cadena Ser, el 8 de septiembre de 2020, que en una semana, quedaría acordado el Decreto de intervención con el Ayuntamiento de Villar del Olmo (VO). Decreto, que según la Sra. Alcaldesa, estaba consensuado hacía un año, pero que no siguieron adelante por considerar que no disponían de fuerza jurídica suficiente, al haber sido anulada, hasta ese momento, una sola Asamblea por sentencia judicial. Ahora al disponer de dos Asamblea anuladas, por sentencia judicial, espera que antes del 20 de septiembre la intervención sea un hecho. 
• Después de que en el “Pleno del Ayto. de NB, del 17 de septiembre de 2020”, la Sra. Alcaldesa, anunciara que los Aytos. de NB y VO habían acordado la “inmediata intervención de la EUCE”. Que habían solicitado a la CAM ayuda técnica y que como Administración Actuante compartiera la responsabilidad con los Aytos.

Si el Ayuntamiento avisa, pero no actúa, anuncia, pero no ejecuta ni adopta las medidas necesarias de inmediato para que se cumplan las sentencias, retirando de la EUCE al Consejo inhabilitado, está incurriendo en un grave incumplimiento, perjudicando a los propietarios, y a la Urbanización de Eurovillas.

RETRASO EN LAS OBRAS DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POR EL CYII.

Un grupo de propietarios estamos dirigiendo un “escrito a los Aytos. de NB y VO” para dar traslado de nuestra preocupación sobre el retraso en la adjudicación y continuación de las obras de la red de distribución de agua de consumo humano en la Urbanización de Eurovillas.

El pasado agosto ya nos dirigimos al Canal de Isabel II (CYII), solicitando información sobre las causas del retraso y los planes previstos para que no quedase afectada la fecha de finalización de las obras. El CYII en su respuesta, – sin tener en cuenta lo que planteábamos-, solo nos comunicó que “las adjudicaciones se habían visto afectadas por la suspensión de plazos administrativos por COVID 19. Para más información se pueden dirigir a los Aytos. de NB y VO”.

Los propietarios no podemos, de ninguna manera, quedarnos satisfechos con dicha respuestas dado que las actividades de contratación pública solo estuvieron suspendidas por la declaración del estado de alarma entre las fechas 14 de marzo y 7 de mayo de 2020. Nos parece excesivo vincular la actual situación de paralización de las obras en Eurovillas, a tal circunstancia.

Según nuestras estimaciones, solo se ha ejecutado el 30% de las obras previstas en la “Adenda”, acumulando un retraso de dos años. Esta situación conlleva al incumplimiento de la disposición decimosexta, de la citada “Adenda”, que establece un ritmo de ejecución de cuatro o cinco proyectos anuales y después de tres años solo se han ejecutado los cinco proyectos adjudicados en septiembre de 2018 y desde entonces, no se ha producido ninguna nueva adjudicación.